Договор возмездного оказания услуг обслуживания системы отопления

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически. Если Вы хотите узнать стоимость монтажа систем отопления, просто отправьте. Порядок монтажа отопления и водоснабжения. Сторона — означает одну из сторон Договора. Услуги — техническое обслуживание, выполняемое на инженерных системах и оборудовании, которое. Договор на оказание таких услуг заключается сроком на 1 год по.

Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

По настоящему договору Теплоснабжающая организация обязуется предоставить, а Потребитель оплатить следующие коммунальные услуги:. Допустимое снижение температуры в ночное время суток от 0. Условия определения даты начала и или окончания отопительного периода, а также дата начала и или окончания отопительного периода устанавливаются собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов самостоятельно при наличии в таких домах автономной системы отопления и согласуются с Теплоснабжающей организацией. Если собственники помещений в многоквартирном доме или собственники жилых домов не установили условия определения даты начала и или окончания отопительного периода или дату начала и или окончания отопительного периода, а также если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизованного теплоснабжения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом.

Практические аспекты договора возмездного оказания услуг юристами

Скачать договор в формате WORD. Статья 1. Предмет Договора. Москва, Красногвардейский бульвар, дом 17, стр. Оказание услуг осуществляется силами и за счет Исполнителя в местах, указанных Заказчиком.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов. Цена Договора включает общую стоимость всех услуг и сопутствующих услуг , уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг и оказанию сопутствующих услуг по Договору. Стоимость упаковки, погрузо-разгрузочных работ, подъема, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, кроме индивидуального, таможенному оформлению и страхованию включены в цену Договора.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. Статья 3. Сроки оказания услуг поставки. Одновременно с подписанием настоящего Договора Стороны обязаны подписать График предоставления услуг. Статья 4. Порядок приемки услуг товаров. Приемка услуг по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:.

Исполнитель поставляет услуги Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, подъема по этажам, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Исполнителем собственными техническими средствами или за свой счет.

Упаковка и маркировка услуг должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного услуг — международным стандартам упаковки. Маркировка услуг должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке услуг. Упаковка должна обеспечивать сохранность услуг при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Уборка и вывоз упаковки производятся силами Исполнителя в день поставки услуг или за его счет. В случае предоставления некачественных услуг Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 трех дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков услуг. В случае существенного нарушения требований к качеству Исполнитель обязан в течение 2 двух дней исправить эти нарушения.

По итогам приемки услуг и сопутствующих услуг при наличии документов, указанных в п. Статья 5. Права и обязанности Сторон.

Заказчик вправе:. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора и всеми его приложениями.

Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору. Осуществлять контроль за порядком и сроками исполнения услуг. Ссылаться на недостатки предоставленных услуг, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств.

Заказчик обязан:. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Исполнителя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Исполнителя уплаты неустойки штрафов, пеней путем направления Исполнителю уведомления об уплате сумм неустойки пеней, штрафов в добровольном порядке.

В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки пеней, штрафов взыскивать их в судебном порядке. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных услуг условиям Договора вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении поставленных услуг.

Исполнитель вправе:. Требовать подписания в соответствии с п. Требовать своевременной оплаты за поставленные услуги в соответствии со ст. Исполнитель обязан:. Своевременно и надлежащим образом поставить услуги в соответствии с условиями Договора и всеми его приложениями.

Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба либо погасил причинённый ущерб по аналогичным Договорам. Статья 6. Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемых услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки услуг, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

Качество услуг, предоставленных по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемых услуг и требованиям настоящего Договора, изложенным в показателях качества Технической характеристики Технического задания , определенной при размещении заказа города Москвы.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Исполнителем гарантийного талона сертификата или проставлением соответствующей записи. Статья 7. Ответственность Сторон. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. Стороны настоящего Договором освобождаются от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель. Статья 8. Порядок расторжения Договора. Настоящий Договор может быть расторгнут:. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:. При существенном нарушении Договора Исполнителем.

В случае просрочки поставки услуг более чем на 2 два дня. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 пяти календарных дней с даты его получения. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём услуг товаров , переданных Исполнителем.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Если обстоятельства, указанные в п. Статья Порядок урегулирования споров. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают.

Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 пятнадцати календарных дней с даты ее получения.

Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации учреждения, предприятия , предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации учреждения, предприятия , которой направлена претензия.

Если претензионные требования подлежать денежной оценке — в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

Срок действия, порядок изменения Договора. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. Договор должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Договоров в течение 3 трех рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

Договор на оказание услуг по отоплению и техническому обслуживанию систем отопления

Канцер Ю. Договор возмездного оказания услуг в системе договорных обязательств Гражданского кодекса Российской Федерации далее — ГК РФ занимает обособленное место. Такой договор отличается неточным и недостаточным правовым регулированием , что вызывает вопросы в его практическом применении. Легальное определение договора содержится в п.

Договор на техническое обслуживание системы центрального отопления и оборудования ИТП

Скачать договор в формате WORD. Статья 1. Предмет Договора. Москва, Красногвардейский бульвар, дом 17, стр. Оказание услуг осуществляется силами и за счет Исполнителя в местах, указанных Заказчиком.

Договор на обслуживание тепловых сетей здания образец

Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых сетей. Снабжать Потребителя тепловой энергией на отопление и ГВС с. Следить, чтобы ограждающие конструкции здания стены, окна, двери,. Порядок подключения объектов; Техническое обслуживание. Прошу Вас заключить договор на поставку тепловой энергии в связи с. Акт на землю если отдельно стоящее здание.. ТОО "Алматинские тепловые сети" Аварийное обслуживание и ТО внутридомовых тепловых систем:

Договор на техническое обслуживание оборудования

Утверждены приказом Минэнерго РФ от Утверждены Минтопэнерго РФ от Техническое обслуживание включает в себя контроль технического состояния, поддержание работоспособности, наладку и регулировку оборудования системы центрального отопления и индивидуального теплового пункта, а именно:. Пуск и отключение систем центрального отопления в начале и по окончанию отопительного сезона. Круглосуточное оперативно-диспетчерское обеспечение обслуживаемых объектов. К работам аварийного характера Исполнитель приступает не позднее одного часа после поступления заявки.

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор возмездного оказания услуг, Договор подряда - ч. 1
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 5
  1. Диана

    Это видео без малейших фактов и аргументированных доказательств или опровержений. Так сказать ролик для хайпа. Нереспект.

  2. Аким

    Спасибо за полезные советы и инфу ;)

  3. Агафья

    Почему я должен служить с суточным давлением 160 на 90? Да и по сути , в военкома е от всех болезней аскорбинка, что людям теперь подыхать в керзачах?

  4. Лилиана

    Как избавиться от долгов , да просто не брать кредиты. Хочешь что либо купить , просто откладывай те самые деньги , которые яко бы ты платил бы за кредит.

  5. Пров

    Скажите пожалуйста, у меня участок под ИЖС в селе, есть свидетельство на право собственности участка точнее госакт Украинского образца так как участок в Крыму. Украинский госакт не обменял еще на российский аналог). Село не имеет генплана . Оно числиться в списке населенных пунктов, но фактически брошено. Администрация намекает на то, что при отсутствии генплана села, разрешение на строительство не даст. Закон на их стороне или это треп?

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных